Am heutigen Tag, dem __.__.____, haben sich folgende Personen zu Abnahme der Bauleistung des Bauvorhabens ___________________ in ______________________ eingefunden:
- ___________________
- ___________________
- ___________________
- ___________________
- Ort der Abnahmebegehung
- Datum und Zeit der Abnahmebegehung
- Namen der Anwesen, ihre Funktion und die Dauer Ihrer Anwesenheit
- eine Liste der Mängel (Vorbehalte wegen dieser bekannten Mängel)
=> Erfolg oder Verweigerung der Abnahme - eventuelle Einwände des Auftragnehmers = der Baufirma
- Vorbehalte wegen fehlender Nachweise des Auftragnehmers; vor allen Dingen der Nachweis, dass die Leistung vertragsgerecht und nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurde, sollte verlangt werden
- Vorbehalte bei noch ausstehenden Fremdprüfungen (TÜV, Bauordnungsamt, etc. ... jeder möge sich selbst ausmalen, was wäret, wenn man selbst die Leistung abgenommen hätte, aber das Bauamt "nein" sagt ...)
- Vorbehalte wegen etwaiger Vertragsstrafen
- Frist zur Mängelbeseitigung
Folgende Feststellungen wurden getroffen:
Bei der heutigen Abnahme wurden folgende Mängel, Schäden und unvollständige Leistungen festgestellt, die in der beiliegenden Anlage 1 aufgelistet sind. Die festgestellten Mängel hat der Auftragnehmer bis spätesten zum __.__.____ zu beseitigen. Nach Erledigung der Korrekturen wird für die in der Mängelliste der Anlage 1 aufgeführten Arbeiten eine eigene Abnahme vorgenommen.
Einseitig vorgebrachte Vorbehalte,über die keine Einigung erzielt wurde, sind in der beiliegenden Anlage 2 aufgelistet.
Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, die im Bauvertrag vereinbarte Vertragsstrafe geltend zu machen.
Verschiedene Hausbestandteile konnten keiner direkten Sichtkontrolle unterzogen werden (Gründung, Kellerwände, Installationen, ______________, ___________________).
Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren am __.__.____.
Die Werkleistung wird zum heutigen Zeitpunkt mit Ausnahme der festgestellten Mängel abgenommen (oder verweigert!).
Auftraggeber: _____________________________
Auftragnehmer: _____________________________
weitere Teilnehmer: _____________________________
In das Abnahmeprotokoll gehört zunächst einmal alles, was jedes ordentliche Protokoll kennzeichnet:
Außerdem sind aufzuführen:
Das Protokoll endet mit der Unterschrift von Bauherr und Unternehmer.